工期延误责任怎么认定,施工单位如何免责
2026-04-29
工程工期延误是常见纠纷,工期延误的责任怎么认定?如果是发包人原因造成的,如未按时提供图纸、未按时支付进度款、未按时提供施工场地等,工期应当顺延,发包人还要赔偿施工单位的损失。如果是施工单位自身原因造成的,施工单位要承担违约责任,按照合同约定支付工期延误违约金。如果是因为不可抗力(自然灾害、政策变化、突发公共卫生事件等)造成的,双方都不用承担责任,工期可以顺延。施工单位要免责,必须在工期延误事件发生后及时向发包人发出工期顺延申请,保留相关证据。很多施工单位因为不按时申请工期顺延,法院不支持免责。建议施工中遇到可能影响工期的事件,第一时间书面通知发包人。