发包人拖延进度款，承包人的停工损失怎么算
渝北区一处产业园工地，老刘的队伍垫资施工三个月，发包人连续两期进度款分文未付。工资和材料款越欠越多，老刘想停工止损，又怕被扣上擅自停工的帽子，这笔停工损失到底能不能要，他心里直打鼓。
《民法典》第五百二十六条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务的一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。法释〔2026〕12号第二十条规定，发包人未按照约定支付工程价款，承包人暂停施工并请求发包人赔偿停工损失，支付相应价款的，人民法院予以支持。
按约付款在前，继续施工在后。发包人逾期付款，老刘可以暂停施工，由此产生的人工窝工，机械租赁，现场看管等合理损失，通常由发包人承担，工期也可以相应顺延。需要留意的是，停工以催告后仍不付款为前提，范围和时间要合理，不能借停工把损失不当扩大。
建议老刘先发书面催款函，写明欠付金额和付款期限；催告期满仍不付款的，再发停工通知，说明停工原因，保留邮寄凭证；停工期间逐日登记人员，机械，材料情况，留存现场照片和费用票据，索赔停工损失才有依据。
在重庆遇到发包人拖款又怕停工担责的难题，可以咨询重庆律师或两江新区律师，把催告和证据做扎实，维权才更有底气。
本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需，不代表真实发生。