律师咨询热线:13983626801

当前位置:涓婚〉 > 法律文集 > 法律随笔 >
发包人资金链断裂停建,承包人的损失谁赔
发布时间:2026-09-16

老陈的施工队干到一半,发包人突然说资金链断了,工程被迫停工,工人工资和机械租赁都压着。老陈很焦虑,这发包人资金断裂导致停建,自己的停工损失和已投入的成本,到底该找谁赔。

《民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料,设备,场地,资金,技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工,窝工等损失。《民法典》第八百零四条规定了发包人原因的停工处理。

发包人资金链断裂导致工程停建,属于发包人原因造成的停工。老陈依法可以要求发包人赔偿停工损失,支付已完工部分的工程款,并可以就欠付工程款主张相应的优先受偿权。

建议老陈记录停工情况和损失,收集发包人资金断裂和停工的书面通知,梳理已完工工程量和欠款凭证,依法向发包人主张停工损失和工程款,协商不成的向人民法院起诉。

在重庆两江新区遇到工程停建,停工损失等建设工程纠纷,可以咨询重庆律师或两江新区律师,依法维护自己的合法权益。

本文观点仅供参考,具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需,不代表真实发生。