老李的施工队进场后,建设单位一直没按约定提供完整的施工图纸,导致工人窝工,进度停滞。老李很焦急,这建设单位不按约提供图纸,造成的窝工损失,自己到底能不能索赔。
《民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料,设备,场地,资金,技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工,窝工等损失。施工图纸属于发包人应当提供的技术资料。
建设单位未按约提供施工图纸,属于发包人未按约定提供技术资料。老李依法可以主张顺延工程日期,并要求发包人赔偿因此造成的停工,窝工等损失,维护自己的合法权益。
建议老李记录图纸缺失的情况和窝工的损失,收集建设单位未按约提供图纸的证据,及时向建设单位发出书面通知要求提供图纸并索赔,协商不成的依法向人民法院起诉,主张工期顺延和损失赔偿。
在重庆两江新区遇到施工图纸,窝工损失等建设工程纠纷,可以咨询重庆律师或两江新区律师,依法维护自己的合法权益。
本文观点仅供参考,具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需,不代表真实发生。