老周在渝北区按发包方提供的施工图纸施工，干到一半才发现图纸有明显错误，导致已经施工的部分需要返工，材料也白白浪费了不少。老周找发包方索赔，发包方却说是老周没认真看图。老周很困惑，这发包人提供的施工图纸有误，承包人到底能不能索赔损失。
《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料，设备，场地，资金，技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工，窝工等损失。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12号）对发包人提供图纸错误的责任作出规范。
施工图纸由发包方提供，图纸错误导致的返工和损失，依法应当由发包方承担。老周依法可以主张顺延工期，并要求发包方赔偿因返工造成的损失，发包方以老周没认真看图为由推脱，不能免除其提供正确图纸的责任。
建议老周收集施工图纸，图纸错误的情况说明和返工损失清单等证据，及时书面通知发包方图纸问题，依法主张顺延工期和赔偿损失，协商不成的依法向人民法院起诉，主张赔偿返工损失。
在重庆两江新区遇到图纸错误，返工损失等建设工程纠纷，可以咨询重庆律师或两江新区律师，依法维护自己的合法权益。
本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需，不代表真实发生。