老鄂承包的工程延期完工，发包人反过来要老鄂承担工期违约金。老鄂却认为，工期延误主要是发包人频繁变更设计，拖延支付进度款造成的，责任不该全算在自己头上。
《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12号）对工期顺延和责任认定作出规范。
工期延误的责任认定，需要看延误的原因。若系发包人设计变更，迟延付款，未按约提供施工条件等造成，老鄂可以主张顺延工期，发包人不能将责任全部归咎于承包人。若系老鄂自身施工组织不力造成，则应当承担相应责任。
建议老鄂收集工期延误的原因证据，如设计变更通知，付款记录和往来函件等，厘清延误的责任归属，先与发包人协商顺延工期和违约金问题，协商不成的依法起诉，主张按责任划分处理。
在重庆两江新区遇到工期延误，违约责任认定等建设工程纠纷，可以咨询重庆律师或两江新区律师，依法维护自己的合法权益。
本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需，不代表真实发生。