老施的施工队进场后，因为发包人迟迟不能提供图纸和场地，工程反复停工，工人窝工好几个月，损失不小。老施想知道，这些停工窝工的损失，能不能让发包人来赔。
《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。发包人未按约提供施工条件，导致停工窝工，构成违约。
依据新《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12号）的相关规定，因发包人原因造成停工，窝工的，承包人有权主张停工窝工损失。老施因发包人不提供图纸场地导致的窝工损失，依法可以索赔。
建议老施保留停工窝工的相关证据，包括发包人未提供条件的函件，施工日志，人员机械台账和窝工统计等，及时向发包人主张停工损失，协商不成的依法起诉。
在重庆两江新区遇到停工窝工，工程索赔等问题，可以咨询重庆律师或两江新区律师，依法维护自己的合法权益。
本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。本文列举的案件仅为普法所需，不代表真实发生。