优秀律所网站
收藏本站
律师咨询热线:
13983626801
重庆鼎之律师事务所
首页
律所介绍
专长领域
法律文集
联系我们
法律文集
业界动态
法律法规
案例分析
法律随笔
您当前位置:
主页
>
法律文集
>
法律随笔
>
固定总价合同施工中材料涨价能调价吗
2026年04月29日
重庆鼎之律师事务所
http://www.cqdzlawyer.com
固定总价合同签了以后,施工过程中材料价格大幅上涨,施工单位可以要求调价吗?要看合同有没有约定调价条款。合同约定材料价格波动可以调价的,按约定执行。没有约定的,法律原则上是按合同履行。但材料涨幅超出正常商业风险的,施工单位可以依据情势变更原则请求法院调整合同价款。情势变更的认定条件:材料价格上涨是签订合同时无法预见的、不是商业风险、继续按原合同履行显失公平。被认定为情势变更的,法院可以判决变更或解除合同。建议施工企业在签订固定总价合同时,加入材料调价条款,明确价格波动超过一定幅度时可以调整。材料价格波动剧烈的时期,可以考虑短签分签而不是长签固定价。
上一篇:
工期延误责任怎么认定,施工单位如何免责
下一篇:
工程竣工验收不合格责任在谁
文章来源:
重庆鼎之律师事务所
律师:
李律师
[重庆]
重庆鼎之律师事务所
转载请注明出处
本文链接:http://www.cqdzlawyer.com/wenji/flsb/183.html
[复制链接]
律师首页
手机微站
最新文章
1.建设工程价款优先受偿权的行使条件与期限
2.工程进度款支付纠纷中发包人抗辩权分析
3.实际施工人如何突破合同相对性追索工程款
4.建设工程施工合同无效后的工程款结算规则
5.工程款拖延支付的法律应对策略
相关文章
6.实际施工人如何突破合同相对性追索工程款
7.建设工程施工合同无效后的工程款结算规则
8.工程款拖延支付的法律应对策略
9.测试文章-手动提交验证
10.建设工程施工中的证据保全策略