建设工程施工过程中，工期延误几乎是每个项目都会遇到的问题。工期延误了，违约罚款该谁承担？这个问题看似简单，实际处理起来非常复杂。

导致工期延误的原因可以分为两类：一类是施工方的原因，比如施工组织不力、人员不足、管理混乱。另一类是发包方的原因，比如没有按时提供施工图纸、没有及时办理施工许可证、没有按照合同约定支付工程进度款。

根据民法典的规定，如果工期延误是发包人的原因造成的，承包人不承担违约责任，而且还可以要求发包人赔偿停工窝工损失。如果工期延误是承包人自身的原因造成的，承包人需要按照合同约定支付工期违约金。

实践中工期延误经常是双方原因共同导致的。这时候法院会根据双方各自的过错程度来划分责任。比如发包人延迟提供图纸导致延误十天，承包人管理不善又导致延误十天，法院可能判决双方各承担一半的责任。

为了避免工期延误纠纷，建议在施工合同中明确约定工期顺延的条件和程序。承包人要注意保留工期顺延的证据，比如书面申请、发包人确认函、监理日志等。

本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。