建设工程工期延误是施工合同纠纷中最常见的问题之一。发包人说施工方拖延工期要赔偿，施工方说是因为发包人没有按时提供施工条件或者设计变更导致的。工期延误的责任到底怎么认定？违约金怎么计算？

首先，工期延误的责任认定需要分清原因。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工，改建。

经过修理或者返工，改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。如果工期延误是因为发包人未按约定提供原材料，设备，场地，资金，技术资料等原因造成的，由发包人承担责任。

除了发包人和施工人的原因，还有一些不可归责于任何一方的情况：极端天气，政府停工令，材料价格暴涨等。这些情况如果在合同中有约定，按约定处理。如果没有约定，可以适用不可抗力或者情势变更原则，免除或减轻当事人的责任。

工期延误违约金的计算方式，首先看合同约定。如果合同中明确约定了每日的违约金比例或金额，按约定执行。但根据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。司法实践中，超过实际损失30%以上的违约金通常会被认定为过高。

如果合同没有约定违约金，守约方可以主张实际损失赔偿。实际损失包括：因工期延误导致的租金损失，生产经营损失，贷款利息增加等。但损失需要提供充分证据证明，不能凭空估算。

建议施工企业在签订合同时注意工期条款的合理性，预留合理的工期裕量。施工过程中做好施工日志，记录每天的天气情况，施工进度，甲方指令，设计变更等信息。一旦出现可能影响工期的事件，立即发函通知发包人并取得签收凭证。建设工程工期纠纷的胜诉关键在于证据的完整性和及时性。

本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。如果你在重庆两江新区遇到同样问题，可以咨询两江新区专业律师。