在建设工程施工中，工程没有按时完工，比合同约定的竣工日期晚了几个月。甲方要主张工期延误违约金，但合同里写的违约金比例很高，每天千分之一甚至更高。这样的违约金能全额支持吗？施工方有没有办法降低？

民法典第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

过高违约金的认定标准是什么？最高人民法院关于适用民法典合同编通则部分的司法解释认为，当事人主张违约金过高的，应当就违约金是否过高承担举证责任。约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为民法典第五百八十五条第二款规定的过分高于造成的损失。

也就是说，如果合同约定的工期延误违约金每日千分之一，一年就是36.5%，远超过损失的30%，法院很可能会调低。但施工方需要提供证据证明甲方的实际损失不大，比如甲方没有因为工期延误而遭受租金损失、生产损失等。如果甲方能够证明实际损失确实很大，法院可能不会调低违约金。

施工方还可以从以下几个方面抗辩：一是工期延误的原因不完全在己方。比如甲方没有按时提供施工场地、没有及时支付工程进度款、设计变更频繁等，这些因素都会导致工期延误。二是存在不可抗力或不利的施工条件。比如极端天气、政府管制、地下障碍物等，施工方可以主张工期顺延。三是甲方对工期延误也有过错。比如甲方直接指定分包单位的工程延误影响了整体工期。

为了避免工期延误违约金争议，施工方在施工过程中应当做好几个工作：一是及时办理工期签证，把每一个影响工期的事件记录下来，由双方签字确认。二是严格按照合同约定的程序和时限提出工期索赔申请，不要错过时效。三是保留好施工日志、会议纪要、往来函件等证据材料。

如果甲方以工期延误为由主张高额违约金，施工方可以在诉讼或仲裁中申请法院调低。同时可以提起反诉，要求甲方支付工程欠款和逾期付款的利息。很多案例中，甲方主张的工期延误违约金和施工方主张的工程欠款利息相互抵消后，实际支付的金额并不高。

本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。重庆律师提醒，工期延误违约金过高可申请法院调低，两江新区律师可为您提供建设工程纠纷法律咨询。