在建设工程施工过程中，工期延误是最常见的纠纷类型之一。建设单位说是因为施工单位管理不善，组织不力导致工期延误，要求施工单位承担违约金和赔偿损失。施工单位说是建设单位没有按时提供图纸，没有及时支付进度款，或者天气原因等不可抗力导致的，自己不应当承担责任。那么，工期延误的损失到底该由谁来承担呢？
根据《民法典》第八百零一条的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工，改建。经过修理或者返工，改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。反过来，如果是因为发包人的原因导致工期延误，比如发包人没有按照约定提供原材料，设备，场地，资金，技术资料的，根据《民法典》第八百零三条的规定，发包人应当赔偿承包人因此造成的停工，窝工，倒运，机械设备调迁，材料和构件积压等损失和实际费用。
从上述规定可以看出，工期延误的责任划分，关键在于查明延误的原因。常见的工期延误原因可以分为三类：施工单位原因，建设单位原因，不可抗力或者其他客观原因。
施工单位原因造成的延误，包括施工组织不合理，劳动力不足，材料供应不及时，施工质量不合格需要返工等。这种情况下，施工单位要承担违约责任，赔偿建设单位因此造成的损失。建设单位原因造成的延误，包括未按时提供施工现场，未按时提供施工图纸，设计变更频繁，未按时支付工程进度款，未及时组织隐蔽工程验收等。这种情况下，建设单位不能要求施工单位承担工期延误的责任，反而要赔偿施工单位的损失。
不可抗力造成的延误，包括极端天气，地质条件异常，政府行为（如环保停工令），社会事件（如疫情）等。这种情况下，双方互不承担违约责任，工期应当相应顺延。但施工单位有义务在不可抗力发生后及时通知建设单位，并提供相应的证明文件。
对于施工单位来说，最关键的是做好工期延误的证据管理。当发生可能导致工期延误的事件时，施工单位应当第一时间向建设单位或者监理单位提交书面报告，要求顺延工期，并记录事件发生的具体情况和影响程度。如果在事件发生时不及时主张权利，等到工程完工后再要求顺延工期，法院或者仲裁机构很可能不支持。
还有一个非常实用的工具是工期签证。施工单位在施工过程中如果遇到了非自身原因导致的停工或者窝工情况，应当及时要求建设单位或者监理单位出具工期签证。工期签证是证明工期应当顺延的最有力证据，其证明效力远高于其他证据。如果建设单位拒绝出具工期签证，施工单位应当通过书面函件，会议纪要，录音录像等方式固定证据。
重庆律师提醒，施工企业在签订合同时就要仔细审查关于工期和违约责任的条款，对于非自身原因可能导致的工期延误，要提前约定顺延机制和证据要求。两江新区律师建议，施工过程中安排专人负责工期管理，及时收集和保存工期延误相关的全部证据材料，以备将来发生纠纷时使用。
本文观点仅供参考，具体法律问题请结合实际情况咨询专业律师。